高富国律师：史上最和谐的工程建筑法院判决书

山东省LS县人民法院

民事判决书

(2 01 1)SU民一初字第96号

   原告(反诉被告)：山东YM建设集团有限公司。以下简称“原告”。

   组织机构代码：16857832—4。

   法定代表人：GS，董事长。

   委托代理人：XZ，公司职工。

   委托代理人：YC，山东CM律师事务所律师。

   被告(反诉原告)：HM，男，以下简称“被告”。

委托代理人：高富国，山东齐鲁律师事务所律师。

山东工程建筑齐鲁律师高富国18653151489 www.sddalvshi.com

   原告山东YM建设集团有限公司诉被告HM建设工程分包合同纠纷一案，本院于2 01 1年7月7日受理后，依法由审判员YG独任审判，公开开庭进行了审理。原告的委托代理人XZ、YC、被告的委托代理人高富国到庭参加诉讼。本案现已审理终结。山东工程建筑齐鲁律师高富国18653151489 www.sddalvshi.com

原告诉称：2009年6月原告承包了LS县万丽小区十幢楼的承建土建工程。2009年6月27日原告的委托代理人ZH与被告签订劳务分包合同。原告将十幢楼的基础工程、主体工程、内外粉刷等工程以包清工的形式分包给被告。分包期限为2 0 09年7月1日至2 009年1 0月1 0日。协议第十一条约定由于乙方(被告)自身质因不能达到工期如期完工，每延期一天扣除乙方2元／平方米；如乙方达到安全文明标准工地奖1元／平方朵，达不到罚2元／平方米。协议签订后，原告先后付给被告工程款885万元， 因被告不能及时发给工人工资，造成工期延期3个月，施工部分质量不合格，工人上访等原因未能评上安全文明标准工地，按照协议约定违约条款，请求判令被告违约金381200元，诉讼费由被告负担。山东工程建筑齐鲁律师高富国18653151489 www.sddalvshi.com

被告HM反诉称，HM分包了LS县万丽小区项目的基础、主体、内外粉刷等工作内容，施工过程中反诉被告拖欠劳务费严重，至工程完工，‘经双方结算欠付工程款80余万元，经多次催讨和到建设主管部门投诉，始终未付，反诉被告一方面拖延，一方面把HM起诉至法院所要违约金。HM要求按反诉被告签字认可的工程质量结算并付清剩余劳务费795996．22，驳回反诉被告的诉讼请求，诉讼费由反诉被告承担。山东工程建筑齐鲁律师高富国18653151489 www.sddalvshi.com

   经审理查明：2 009年6月2 0日原告山东YM建设集团有限公司与案外人山东万丽房地产开发有限公司签订《万丽小区工程施工承包协议》，原告承包了该小区1 0幢楼的建设工程：同年6月27日原告委托ZH与被告HM签订了《劳务分包协议》，协议第三条约定原告将其承包的十幢楼的基础工程、主体工程、内外粉刷等图纸内的所有内容、外嫁工程、安全生产及文明施工、竣工清理全过程(不包括贴面、保温、水电安装)以包清工的形式分包给HM；第五条分包时间期限为2009年7月】日至2 009年1 0月1 0日；第十条承包价格，按建筑面积每平方米195元，基础加储藏室按照标准层的一层计算，不在合同内施工范围内的零星用工按每工75元计算；第十一条违约责任，a、由于乙方(HM)自身质因不能达到工期如期完工，每延期一天扣除乙方2元／平方米，按时完成奖励1元／平方米；b、达到LY市优质结构杯奖1元／平方米，达不到则罚2元／平方米；c、如乙方达到安全文明标准工地奖1元／平方米，达不到罚2元／平方米。第十二条工程款的付款方式，c、工程完工后经验收付款至95％，余款5％竣工验收后一年内全部付清。协议约定HM交1 0万元保证金，该保证金于结构封顶时退还；协议还对质量等作出约定。上述事实由原、被告的陈述及协议证实。山东工程建筑齐鲁律师高富国18653151489 www.sddalvshi.com

   协议签订后，被告HM组织施工，工程于2 01 1年1月5日完工。2 011年8月8日该工程经过行政部门的竣工验收。原告、被告对于完工日期与竣工验收日期没有异议。原告主张被告的施工日期超过了合同约定，原告提供了开发商出具的证明，该证明载明原告的实际开工日期为2 009年8月1 7日，HM承包的劳务工程竣工日期为2 011年月1 5日，实际施工时间为1 6个月零18天。被告HM质证称，该证明载明的开工日期是原告的开工日期，不是HM的开工日期，工期延长有很多因素，不能证实原告的主张；被告提供的该工程的《奠基开工利益式》所载明的奠基时间是2 0 09年7月1 6日。上述时间与合同约定的时间均不一致。上述事实由原、被告的陈述及开发商的证明、行政机关的竣工验收报告证实。山东工程建筑齐鲁律师高富国18653151489 www.sddalvshi.com

   HM承建的十幢楼的建筑总面积为45 3 00平方米，每平方米的劳务费为195元，劳务费合计8833500元，质保金为441675元。原、被告均予以认可。被告HM主张5-6号楼基础返工增加工程量2525 3．46元．7-1 O号楼图纸变更增加了工程量，钢筋工44865元，人工浇灌工程量29519．5元，木工工程量7676元；1-1 0号楼增加雨篷、空调板等122077．32元；2-1 0号楼阁楼增加楼梯工程量2 3965．7 4元；临时设施的临时用工结算为38 62 8．7元；5-6号楼返工临时用工1 747 5元；零星用工(6份单据)6 8 38 7．5元；增加的工程量及临时用工合计362496．22元，HM提供了由原告方管理人员签字的相关证据证实其主张，原告主张增加的工程量为254790元，原告对于被告提供的增加工程量的证据质证称8—1 0号楼变更的工程量与1-7号楼缩小的工程量相抵，是原、被告协商好的，零星用工六份单据中的第六份补贴34000元，原告未承诺补贴给HM。HM否认增加的8—1 0号楼的工程量协商相抵，但零星用工六份单据中的第六份补贴34000元没有原告方的签字。因此增加的工程量及零星用工合计328496．22元。被告HM的劳务费总计为9161996．22元。上述事实由原、被告的陈述、被告提供的原告方管理人员签字的结算单证实。山东工程建筑齐鲁律师高富国18653151489 www.sddalvshi.com

原告主张付给被告HM劳务费885万元，应由HM承担的罚款等共计2 0万元。被告HM主张罚款没有其本人的签字，其不能认可。针对原告提供的付款凭证，被告HM质证认可支付8503876．29元，对于原告提供的HM未签字的部分单据，HM不认可是原告代被告支付。被告对于原告提供的向张怀振支付的一万元单据(原告提供支付单据第39页、第63页)，不认可，但认可系被告HM本人的签名；被告对于原告提供的付款单据第48页至第60页合计55490元，不认可，但认可系被告HM本人的签名，被告主张该签名是在胁迫条件下形成，但未能提供证据证实，本院查明该组证据中风镐费用8000元，与付款凭证中第36页至38页中的风镐费用8 O 00元系重复计算；付款凭证中第64页中的7万元系劳务费，1 O万元系退还保证金；付款凭证中第8 2页的4万元，被告主张预支的2万元医疗费与证据第9 7页至1 09页的医疗费单据1 9 8 37．2 9元系重复。付款凭证中第11 0页至1 11页，被告认可支付2 32 9 7．5元，被告主张从与工人的结算单看，原告多支付了部分劳务费给工人，多支付的部分与被告无关。综上本院认定128785．5元(10000元+55490元+40000元+23297．5元)应作为支付给被告HM的劳务费。因此原告支付的劳务费为8632661．79元(8503876．29元+128785．5元) ，未支付的劳务费为9161996．22元一8632661．79元=529334．43元。山东工程建筑齐鲁律师高富国18653151489 www.sddalvshi.com

被告承建的该项工程未能获得LY市优质结构奖。由于出现殴斗及因劳动报酬上访等因素，该工程未能达到安全文明工地的标准。原、被告对此没有异议。山东工程建筑齐鲁律师高富国18653151489 www.sddalvshi.com

   本院认为：原告与被告签订的劳务分包合同是双方的真实意思表示，双方均应按照约定履行。山东工程建筑齐鲁律师高富国18653151489 www.sddalvshi.com

   原告主张被告拖延工期，被告应支付所拖延天数每天2元／平方米的劳务费。由于HM的开工日期不能确定，因此原告提供的证据不能证实HM拖延了工期，原告的主张本院不予支持；被告HM组织人员施工，该工程的所有基础、主体等工程均由HM承建，但该工程未能获得“LY市优质结构奖”，因此HM应按合同约定支付违约金90600元(协议所指的罚金)。原告所主张的施工中的各项罚款共计20万元，被告HM不予认可，且HM未签字，因此原告的这一主张本院不予支持。在该工程的工地上出现殴斗及上访等是由，影响了安全文明工地的评比，责任不能全由HM承担，因此原告主张未能获得安全文明工地，HM应按照约定支付违约金．(协议所指罚金)的主张，本院不予支持。山东工程建筑齐鲁律师高富国18653151489 www.sddalvshi.com

   HM主张部分付款凭证是胁迫条件下形成，不是其真实意思表示，但HM未能提供充分证据证实，HM的主张本院不予支持。HM的总劳务费为9 1 61 996．22元，原告支付了8 6 32 66 1．79元劳务费，仍有52 9 3 34．4 3元未予支付。按照合同约定其中的441675元质保金待合同约定的条件成就时予以结算支付，因此被告请求将劳务费全部支付，本院不予支持。因此扣除质保金外，有87659．43元劳务费原告应予支付。山东工程建筑齐鲁律师高富国18653151489 www.sddalvshi.com

依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条、第一百一十四条的规定，判决如下：

   一、原告山东YM建设集团有限公司支付给被告HM劳务费8 7659．4 3元。

   二、被告HM向原告山东YM建设集团有限公司支付违约金9 06 OO元。

   上述一、二项相抵后，被告HM应支付的2940．57元，待结算质保金时一并结算。山东工程建筑齐鲁律师高富国18653151489 www.sddalvshi.com

   案件受理费18778元，原告山东YM建设集团有限公司负担6718元，被告HM负担12060元。

   如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省LY市中级人民法院。山东工程建筑齐鲁律师高富国18653151489 www.sddalvshi.com

审判员

十五日